Вернуться к обычному виду

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 февраля 2019 года № 62-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 февраля 2019 года № 62-р

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

ГОРОД   КУРТАМЫШ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША

        

         РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

от 8 февраля 2019 года    № 62-р                

город Куртамыш

 

 

 

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация города Куртамыша

ОБЯЗЫВАЕТ:

            1.  Осуществить размещение заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области в виде аукциона в электронной форме (Идентификационный код закупки – 193451100130845110100100190015221244)

2.     Установить:

1) дату окончания срока подачи заявок:  17 февраля  2019 года;

2) дату окончания срока рассмотрения заявок: 18 февраля 2019 года;

3) дату проведения открытого аукциона  в электронной форме: 21 февраля 2019 года.

3. Разместить аукционную документацию  на официальном сайте в сети «Интернет»: www.zakypki.gov.ru

4.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Куртамыша: www.kurtadm.ru.

             5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Глебова С.Ю.

 

 

Главы города Куртамыша                                                                                       С.И.Воронцов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова О.В.

21859

Разослано по списку (см. на обороте.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

 

Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

 

Идентификационный код закупки - 193451100130845110100100190015221244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Содержание

                                                                                                                                                  Стр.

Часть 1. Информация, содержащаяся в извещение о проведении

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего

пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области ____________ 3 

 

Часть 2. Наименование и описание объекта закупки и условия

контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе

обоснование начальной (максимальной) цены контракта  __________________________11

 

Часть 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе

в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и инструкция

по ее заполнению ____________________________________________________________14

.

Часть 4. Информационная карта аукциона в электронной форме____________________17

 

Часть 5. Проект муниципального контракта _____________________________________20


Часть 1. Информация, содержащаяся в извещение о проведении

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

 

1. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты

Администрация города Куртамыша

641430 Курганская область,  г. Куртамыш,

ул. 22 Партсъезда, 44

Тел. (35249)2-06-62

e-mail: kurtamysh-gorod@yandex.ru

2.Ответственное должностное лицо заказчика

Заместитель Главы города Куртамыша   Глебов Сергей Юрьевич

3. Краткое изложение условий контракта

Подрядчику подлежит в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения в соответствии с требованиями ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области. Работы выполняются механизированным способом с одновременным привлечением не менее двух единиц специализированной техники (передний отвал + дорожная щетка). Работы выполняются в рабочие и выходные дни, в независимости от времени суток. Работы по расчистке проезжих частей дорог должны быть закончены не позднее 6 часов после окончания снегопада.

Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически отработанные Подрядчиком и принятые Заказчиком часы работы техники.

Отчёт времени по выполнению работ начинается с момента начала работы техники на улицах города. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 2019 года.

Цена Контракта является твердой и определяется на  весь срок исполнения контракта.

Цена Контракта включает затраты на заправку и прочие затраты, связанные с эксплуатацией техники, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств городского бюджета.

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ с последующим оформлением Акта приёмки выполненных работ.

Оплата за принятые Заказчиком работы производится в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ на основании предоставления счёта – фактуры (счета) и Акта приёмки выполненных работ.

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством РФ.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда. Предусматривается односторонний отказ стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для сторон обязательным.

В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

4. Количество выполнения работ

Патрульная снегоочистка, расчистка от снежных заносов участков автомобильных дорог с твёрдым покрытием: пр. Ленина (от пересечения с ул. Октябрьской до пересечения с ул. Свердловской) – 700 м., ул. XXII Партсъезда (от пересечения с ул. Чапаева до пересечения с ул. Володарского) – 2700 м., ул. Свердловская (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. XXII Партсъезда) -1700 м., ул. Спортивная – 640 м., ул. 7 Ноября (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул. Смирнова) -100 м., ул. Смирнова (от пересечения с ул. 7 Ноября до магазина «Квадрат») - 280 м., ул. Студенческая (от магазина «Квадрат») - 380 м., ул. Матросова (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Чапаева) - 300 м., ул. Югова (от пересечения с пр. Конституции до пересечения с ул. Гоголя) - 840 м., ул. Гоголя (от пересечения с ул. Югова до «Хмелёвского» моста) - 350 м., ул. XX Партсъезда (от «Хмелёвского» моста до пересечения с ул. Правды) – 570 м., ул. Правды (от пересечения с XX Партсъезда до конечной остановки автобусного маршрута № 2) -1100 м., ул. Маяковского – 1520 м., ул. Пролетарская – 450 м.

 Требуется отработать в общей сложности 200 часов.

5. Место выполнения работ

Курганская область, г. Куртамыш

6. Сроки выполнения работ

Со дня заключения контракта по 31 декабря  2019 года

7. Начальная (максимальная) цена контракта

280 000,00 руб. (двести восемьдесят тысяч рублей 00 коп.)

8. Источник финансирования заказа

Бюджет города Куртамыша

9. Ограничение участия в определении Исполнителя, установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Закупка, в соответствии с ч.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющих в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

10. Способ определения исполнителя

Аукцион в электронной форме

11. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных данной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (указаны в пункте 1 Информационной карты аукциона в электронной форме).

Заявка на участие направляется оператору электронной площадки в форме двух электронных документов: один – с первой частью заявки, другой – со второй частью заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.

В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае:

1) направляемые участником электронного аукциона электронные документы, не подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

 

12. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе

 

Не требуется

 

 

 

 

13. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

Размер обеспечения исполнения контракта составляет – 14 000 руб. (четырнадцать тысяч рублей).

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (указан в пункте 6 Информационной карты аукциона в электронной форме). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 выше указанного Федерального закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Контракт заключается только после предоставления участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, отвечающего требованиям действующего законодательства обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если предложенная участником данного электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в данном пункте и информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт по итогам данного аукциона

Информация предоставляется участником данного электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией заказчика по осуществлению закупок указанной информации недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14. Информация о банковском сопровождении контракта

Банковское сопровождение контракта не предусматривается

15. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

www.sberbank-ast.ru

16. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

18.02.2019 г.

17. Дата проведения электронного аукциона

21.02.2019 г.

18. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

Не требуется

19. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

20. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Единые требования к участникам закупки:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие у участника закупки - юридического лица факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) участник закупки не должен являться офшорной компанией.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

21. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

22. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

_____

  


Часть 2. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта

 

2.1. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта

 

Подрядчику подлежит в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения в соответствии с требованиями ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области: патрульную снегоочистку, расчистку от снежных заносов участков автомобильных дорог с твёрдым покрытием: пр. Ленина (от пересечения с ул. Октябрьской до пересечения с ул. Свердловской) – 700 м., ул. XXII Партсъезда (от пересечения с ул. Чапаева до пересечения с ул. Володарского) – 2700 м., ул. Свердловская (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. XXII Партсъезда) -1700 м., ул. Спортивная – 640 м., ул. 7 Ноября (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул. Смирнова) -100 м., ул. Смирнова (от пересечения с ул. 7 Ноября до магазина «Квадрат») - 280 м., ул. Студенческая (от магазина «Квадрат») - 380 м., ул. Матросова (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Чапаева) - 300 м., ул. Югова (от пересечения с пр. Конституции до пересечения с ул. Гоголя) - 840 м., ул. Гоголя (от пересечения с ул. Югова до «Хмелёвского» моста) - 350 м., ул. XX Партсъезда (от «Хмелёвского» моста до пересечения с ул. Правды) – 570 м., ул. Правды (от пересечения с XX Партсъезда до конечной остановки автобусного маршрута № 2) -1100 м., ул. Маяковского – 1520 м., ул. Пролетарская – 450 м.

Работы выполняются механизированным способом с одновременным привлечением не менее двух единиц специализированной техники (передний отвал + дорожная щетка). Работы выполняются в рабочие и выходные дни, в независимости от времени суток. Работы по расчистке проезжих частей дорог должны быть закончены не позднее 6 часов после окончания снегопада.

Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически отработанные Подрядчиком и принятые Заказчиком часы работы техники.

Отчёт времени по выполнению работ начинается с момента начала работы техники на улицах города. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 2019 года.

Цена Контракта является твердой и определяется на  весь срок исполнения контракта.

Цена Контракта включает затраты на заправку и прочие затраты, связанные с эксплуатацией техники, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств городского бюджета.

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ с последующим оформлением Акта приёмки выполненных работ.

Оплата за принятые Заказчиком работы производится в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ на основании предоставления счёта – фактуры (счета) и Акта приёмки выполненных работ.

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством РФ.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда. Предусматривается односторонний отказ стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для сторон обязательным. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

 

2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием затратного метода. Использована информация о ценах работ, полученная по запросу заказчика у трёх подрядчиков, которым направлен набор требуемых к выполнению в течение срока контракта работ и предложено дать цену выполнения данных работ как сумму произведенных затрат для их выполнения и обычной для данной сферы деятельности прибыли.

 

№ п/п

Наименование

Коммерческое  предложение № 1 (руб.)

Коммерческое  предложение № 2 (руб.)

Коммерческое  предложение № 3 (руб.)

Начальная (максимальная) цена контракта

(руб.)

1

2

3

4

5

7

1

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области специализированной техникой (передний отвал + дорожная щетка), 1 маш. час

1350,00

1400,00

1450,00

280 000,00

 

Начальная

(максимальная) = 200 * (1350,00 + 1400,00 + 1450,00) = 280 000,00

цена контракта                                          3

 

Где:

- 200 – требуется отработать маш. часов

 

- (1350,00 + 1400,00 + 1450,00)  -    средняя арифметическая стоимость 1 маш. часа работ

 3                             по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Куртамыше Курганской области специализированной техникой (передний отвал + дорожная щетка).

                                                                      

- 280 000,00 – рыночная начальная (максимальная) цена контракта в руб.

 

При этом:

- среднее квадратичное отклонение – 50

- коэффициент вариации стоимости 1 маш. часа – 3,57143


Часть 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и инструкция по ее заполнению

 

3.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника данного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о данном аукционе.

3.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника данного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника данного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника данного аукциона;

2) декларацию о соответствии участника данного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4) декларацию о принадлежности участника данного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

 

3.4. Инструкция по заполнению заявки в данном электронном аукционе:

3.4.1. Требования к оформлению и форме заявки на участие в электронном  аукционе не предъявляются.

3.4.2. В первой части заявки участник данного аукциона выражает согласие на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области на условиях, предусмотренных документацией о данном аукционе.

 

3.4.3. Во второй части заявки участник данного аукциона:

1) являющийся юридическим лицом:

а) указывает наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

         б) декларирует о соответствии участника данного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие у участника закупки - юридического лица факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления участников закупки, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

в) предоставляет решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или)  учредительными документами юридического лица и для участника данного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в данном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

г) декларирует принадлежность участника данного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

 

2) являющийся физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем):

а) указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, номер контактного телефона, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона;

б) декларирует о соответствии участника данного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки – индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки – индивидуального предпринимателя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, которая связана с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.


Часть 4. Информационная карта аукциона в электронной форме

1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе

17.02.2019 г., 23 час. 55 мин. (время местное)

2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

18.02.2019

3. Дата проведения электронного аукциона

21.02.2019

4. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками подрядчиками, исполнителями)

Российский рубль

5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Официальным курсом иностранной валюты к рублю Российской Федерации и используемым при оплате контракта, является курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день каждого перечисления денежных средств по контракту.

6. Счёт Администрации города Куртамыша для внесения денежных средств в целях  обеспечения исполнения контракта.

Администрация города Куртамыша

Расчетный счет 40302810265773100016 (УФК по Курганской области)

Отделение Курган г.  Курган

Лицевой счет  05433005340, БИК 043735001,

ИНН 4511001308, КПП 451101001

7. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

8. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта

Контрактная служба заказчика действует  в соответствии с положением, утвержденным  постановлением Администрации города Куртамыша  от 19.02.2014 г. № 26 «О создании контрактной службы Администрации города Куртамыша»

9. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении данного электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки, указанные в данной аукционной документации.

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, в котором  указывает замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении данного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе.

В течение трех рабочих дней, с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов после рассмотрения протокола разногласий, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта или новый протокол разногласий.

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в указанные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или, в случае снижения при проведении данного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, не предоставил обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в данной аукционной документации и информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

Участник электронного аукциона, которому предложено заключить контракт в случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, вправе подписать контракт и передать его заказчику в течение пяти дней с даты предоставления заказчиком проекта контракта или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить надлежащее обеспечение исполнения контракта.

10. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее 14 февраля 2019 года

11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Предусматривается возможность одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.


Часть 5. Проект муниципального контракта

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

Идентификационный код закупки – 193451100130845110100100190015221244

 

г.  Куртамыш                                                                                                         __________2019 года

 

Администрация города Куртамыша, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Куртамыша Воронцова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава и ____________________________________(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________(Ф.И.О руководителя), действующего на основании________________(Устава, положения и т.д.), вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения в соответствии с требованиями ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области: патрульную снегоочистку, расчистку от снежных заносов участков автомобильных дорог с твёрдым покрытием: пр. Ленина (от пересечения с ул. Октябрьской до пересечения с ул. Свердловской) – 700 м., ул. XXII Партсъезда (от пересечения с ул. Чапаева до пересечения с ул. Володарского) – 2700 м., ул. Свердловская (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. XXII Партсъезда) -1700 м., ул. Спортивная – 640 м., ул. 7 Ноября (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул. Смирнова) -100 м., ул. Смирнова (от пересечения с ул. 7 Ноября до магазина «Квадрат») - 280 м., ул. Студенческая (от магазина «Квадрат») - 380 м., ул. Матросова (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Чапаева) - 300 м., ул. Югова (от пересечения с пр. Конституции до пересечения с ул. Гоголя) - 840 м., ул. Гоголя (от пересечения с ул. Югова до «Хмелёвского» моста) - 350 м., ул. XX Партсъезда (от «Хмелёвского» моста до пересечения с ул. Правды) – 570 м., ул. Правды (от пересечения с XX Партсъезда до конечной остановки автобусного маршрута № 2) -1100 м., ул. Маяковского – 1520 м., ул. Пролетарская – 450 м.

1.2. Работы выполняются механизированным способом с одновременным привлечением не менее двух единиц специализированной техники (передний отвал + дорожная щетка).

1.3. Подрядчику подлежит отработать 200 часов.

1.4. Работы выполняются в рабочие и выходные дни, в независимости от времени суток.

1.5. Работы по расчистке проезжих частей дорог должны быть закончены не позднее 6 часов после окончания снегопада.

1.6. Прием выполненных работ производится за отработанные техникой часы. Отчёт времени по выполнению работ начинается с момента начала работы техники на улицах города.

 

2. Срок действия Контракта

2.1. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 2019 года.

 

3. Стоимость работ, финансирование и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена контракта)  составляет _____________ рублей. Цена контракта является твердой и определяется на  весь срок исполнения контракта.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве ИП, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с налоговым законодательством такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

3.2. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств городского бюджета.

3.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически отработанные Подрядчиком и принятые Заказчиком часы работы техники.

3.4. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ с последующим оформлением Акта приёмки выполненных работ.

3.5. Оплата за принятые Заказчиком работы производится в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ на основании предоставления счёта – фактуры (счета) и Акта приёмки выполненных работ.

3.6. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Контракта.

 

4. Обязанности Сторон

4.1.        Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, а также в соответствии с действующими природоохранными, противопожарными и санитарными нормами. На время действия Контракта несёт полную ответственность за состояние проезжих частей автомобильных дорог, указанных в пункте 1.1. Контракта, на соответствие требованиям ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

4.1.2. Подрядчик вправе заключать договоры субподряда. Заключение субподрядных договоров на работы, предусмотренные настоящим Контрактом, не меняют обязательств Подрядчика перед Заказчиком. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

4.2.        Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком настоящего контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ. Принимать выполненные работы.

4.2.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и в сроки, указанные  в разделе 3 настоящего Контракта.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

 

 5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее Постановление №1042), законодательством РФ.

5.2. Ответственность Заказчика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пени).

5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от неуплаченной в срок суммы.

5.2.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб.

5.3. Ответственность Подрядчика:

5.3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

5.3.3. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 3% цены контракта, что составляет __________ руб.

5.3.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб.

 

 

6. Освобождение от ответственности

6.1 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

7. Изменение, расторжение Контракта

7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

7.2. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

  Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.10. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.11. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования претензий по исполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

 

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 Контракта.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

 

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Настоящим Контрактом устанавливается обеспечение исполнения Контракта в размере __________________________________________ руб.

9.2. В случае предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в денежной форме, указанные средства возвращаются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты последнего платёжного поручения об оплате выполненных по Контракту работ, с отметкой банка о списании денежных средств со счёта Заказчика.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик имеет право требовать от гаранта, выдавшего обеспечение, выплатить сумму неустойки (штраф, пени) или удержать указанную сумму неустойки (штраф, пени) из суммы перечисленного Подрядчиком залога без обращения в суд.

 

10. Прочие условия

10.1. В случае изменения одной из сторон своей организационно-правовой формы (реорганизация юридического лица), эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в соответствии с пунктом I статьи 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации и представить заверенные копии учредительных документов. Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

 

 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

 

Заказчик:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядчик:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 



Дата изменения: 08.02.2019 14:44:30

Возврат к списку


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 января 2018 года № 6-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по благоустройсту на территории города Куртамыша с использованием специализированноый техники

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 января 2018 года № 9-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание транспортных услуг по перевозке грузов грузовым автомобилем грузоподъёмностью не менее 3,5 т

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 января 2018 года № 13-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по благоустройству территории в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 января 2018 года № 16-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 января 2018 года № 29-р

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по вывозу сухого мусора (ТКО 5 класса) с улиц города Куртамыша Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 января 2018 года № 30-р

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по содержанию мостовых сооружений в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 января 2018 года № 33-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по благоустройсту территории города Куртамыша с использованием специализированноый техники

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 января 2018 года № 34-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 января 2018 года № 44-р

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию общественных колодцев, предназначенных для питьевых целей, расположенных в границах города Куртамыша Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 января 2018 года № 52-р

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 февраля 2018 года № 76-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по установке и сопровождению информационно - правовых систем для нужд Администрации города Куртамыша


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 февраля 2018 года № 105-р

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения для нужд муниципального образования города Куртамыша Куртамышского района Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 марта 2018 года № 110-р

О проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ для муниципальных нужд по объекту «Разработка проектной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Куртамыша Куртамышского района Курганской области»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 марта 2018 года № 122-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с принадлежащими Администрации города Куртамыша экземплярами Систем КонсультантПлюс

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 марта 2018 года № 154-р

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку светильников наружного освещения улиц для Администрации города Куртамыша Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 марта 2018 года № 162-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах, проходящих в черте г. Куртамыш Курганской области, и её содержанию в течение гарантийного срока


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 апреля 2018 года № 172-р

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), на улично-дорожной сети (УДС) муниципального образования города Куртамыша

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 апреля 2018 года № 185-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков и постановке на кадастровый учёт (получение кадастрового паспорта) в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 апреля 2018 года № 186-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на окозание услуг по определению рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы земельного участка в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 апреля 2018 года № 187-р

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости земельного участка в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 января 2018 года № 5-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 января 2018 года № 10-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 января 2018 года № 11-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2018 года № 14-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 января 2018 года № 15-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 января 2018 года № 21-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 января 2018 года № 23-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обслуживанию гидротехнического сооружения водохранилища на р. Хмелёвка в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 января 2018 года № 24-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по приему для временного хранения (ТКО 5 класса) в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 января 2018 года № 53-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по очистке проездов на городском кладбище в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 января 2018 года № 54-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории городского кладбища в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 января 2018 года № 55-р

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по благоустройству территории городского кладбища в городе Куртамыше с использованием специализированной техники

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 января 2018 года № 56-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на окозание услуг по благоустройству территории городского кладбища в городе Куртамыше Курганской облатси

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 февраля 2018 года № 67-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту актового зала в Администрации города Куртамыша Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 февраля 2018 года № 84-р

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд по объекту «Разработка проектно-сметной документации «Благоустройство центральной части города Куртамыша Курганской области в границах площади и прилегающего участка автодороги (пр. Ленина)»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 февраля 2018 года № 93-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку бумаги для офисной техники для нужд Администрации города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 апреля 2018 года № 179-р

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание транспортных услуг по перевозке грузов грузовым автомобилем - самосвалом грузоподъёмностью не менее 8т.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 декабря 2017 года № 742 -р

Распоряжение от 13 февраля 2017 года № 62-р

Распоряжение от 13 февраля 2017 года № 63-р

Распоряжение от 13 февраля 2017 года № 64-р

Распоряжение от 13 февраля 2017 года № 65-р

Распоряжение от 13 февраля 2017 года № 66-р

Распоряжение от 13 февраля 2017 года № 67-р

Распоряжение от 13 февраля 2017 года № 68-р

Распоряжение от 13 февраля 2017 года № 69-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 февраля 2017 года № 61-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 сентября 2016 года № 707-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 сентября 2016 года № 690-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 июня 2016 года № 424-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2016 года № 450-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проходящих в черте г. Куртамыш Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 февраля 2016 года № 83-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право

заключения муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию общественных колодцев, предназначенных для питьевых целей, расположенных в границах города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 марта 2016 года № 137-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию общественных колодцев, предназначенных для питьевых целей, расположенных в границах города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2016 года № 441-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право

заключения муниципального контракта на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 20 Партсъезда-Сибирская-Правды в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 марта 2016 года № 159-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по благоустройству территории в городе Куртамыше Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 января 2016 года № 14-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание транспортных услуг по перевозке грузов грузовым автомобилем грузоподъёмностью не менее 3,5 т

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 февраля 2016 года № 110-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 июля 2016 года № 483-р город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право

заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИE от 12 июля 2016 года № 486-р город куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 20 Партсъезда-Сибирская-Правды в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2016 года № 444-р г. Куртамыш
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 марта 2016 года № 137-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию общественных колодцев, предназначенных для питьевых целей, расположенных в границах города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 марта 2016 года № 133-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по вывозу сухого мусора (ТБО 5 класса) с улиц города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 марта 2016 года № 124-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков и постановке на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта) в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИE от 26 февраля 2016 года № 110-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 февраля 2016 года № 92-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по вывозу сухого мусора (ТБО 5 класса) с улиц города Куртамыша Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 февраля 2016 года № 77-p г. Куртамыш
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Куртамыша от 8 февраля 2016 года № 66-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в городе Куртамыше Курганской области».


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 февраля 2016 года № 76-р г. Куртамыш
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Куртамыша от 8 февраля 2016 года № 66-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 февраля 2016 года № 92-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта наоказание услуг по вывозу сухого мусора (ТБО 5 класса) с улиц города Куртамыша Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 февраля 2016 года № 83-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию общественных колодцев, предназначенных для питьевых целей, расположенных в границах города Куртамыша Курганской области.

<


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 февраля 2016 года № 75-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными в Администрации города Куртамыш Курганской области экземплярами Систем КонсультантПлюс


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 февраля 2016 года № 66-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков и постановке на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта) в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 февраля 2016 года № 58-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков и постановке на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта) в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 января 2016 года № 42-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 января 2016 года № 39-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 января 2016 года № 22-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по содержанию мостовых сооружений в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 февраля 2016 года № 77-р г. Куртамыш
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Куртамыша от 8 февраля 2016 года № 66-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 февраля 2016 года № 76-р г. Куртамыш
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Куртамыша от 8 февраля 2016 года № 66-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в городе Куртамыше Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 февраля 2016 года № 92-Р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта оказание услуг по вывозу сухого мусора (ТБО 5 класса) с улиц города Куртамыша Курганской области.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 февраля 2016 года № 83-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию общественных колодцев, предназначенных для питьевых целей, расположенных в границах города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 февраля 2016 года № 75-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными в Администрации города Куртамыш Курганской области экземплярами Систем КонсультантПлюс


РАСПОРЯЖЕНИЕот 3 февраля 2016 года № 66-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков и постановке на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта) в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 февраля 2016 года № 58-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков и постановке на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта) в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 января 2016 года № 42-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 января 2016 года № 39-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 января 2016 года № 14-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на транспортных услуг по перевозке грузов грузовым автомобилем грузоподъёмностью не менее 3,5 т


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 января 2016 года № 13-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по учёту, начислению и взиманию платы за проживание в муниципальном жилищном фонде города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2016 года № 11-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обслуживанию гидротехнического сооружения Куртамышского водохранилища на р. Куртамыш в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2016 года № 10-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обслуживанию гидротехнического сооружения водохранилища на р. Хмелёвка в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2016 года № 9-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта казание услуг по благоустройству территории города Куртамыша с использованием специализированной техники


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2016 года № 8-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по содержанию места захоронения (городского кладбища) в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 января 2016 года № 7-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 января 2016 года № 6-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 декабря 2015 года № 735-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению салюта, посвященного празднованию Нового 2016 года в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 декабря 2015 года № 726-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по благоустройству территории в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 деккбря 2015 года № 725-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значенияи тротуаров в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 сентября 2015 года № 602-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по благоустройству территории города Куртамыша с использованием специализированной техники


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 сентября 2015 года № 601-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание транспортных услуг по перевозке грузов грузовым автомобилем грузоподъёмностью не менее 3,5 т

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 сентября 2015 года № 525-р

город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку автоматических выключателей для Администрации города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 сентября 2015 года № 522-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку контакторов для Администрации города Куртамыша Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 сентября 2015 года № 521-р город Куртамыш
ОПИСАНИЕ.О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку щитов учетно-распределительных навесных для Администрации города Куртамыша Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 года № 507-р

г. Куртамыш

О проведении аукциона по продаже земельного участка в собственность для размещения гаража по адресу: г. Куртамыш, в южном направлении от земельного участка № 27б по ул. 40 лет Победы


>РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 августа 2015 года № 504-р город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на права заключения муниципального контракта на поставку электросчётчиков для Администрации города Куртамыша Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 августа 2015 года № 446-р

город Куртамыш

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 2015 года № 330-р
город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключение муниципального
контракта на оказание услуг по проведению культурно-массового мероприятия по празднованию Дня города в 2015 году по адресу
пл.им. Ленина



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 2015 года № 139-р
город Куртамыш
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Куртамыша от 24 марта 2015 года № 127-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 2015 года № 143-р
город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Энергетиков-Педагогическая-Цветочная в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2015 года № 145-р
город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту улицы Студенческая (подъездной путь с твердым покрытием к детсаду) в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2015 года № 144-р
город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проходящих в черте г. Куртамыш Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 2015 года № 142-р
город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах, проходящих в черте г. Куртамыш Курганской области, и её содержанию в течение гарантийного срока



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 2015 года. № 138-р
город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Педагогическая (от сланки до ул. Свердловская) в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 февраля 2015 года № 49-р
город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 2015 года № 48-р
город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 февраля 2015 года № 39-р
город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилой квартиры, расположенной по адресу: г Куртамыш ул. Правды 7 кв 4.



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 февраля 2015 года № 38-р город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2015 года. № 36-р
город Куртамыш
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2015 года № 35-р
город Куртамыш
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обслуживанию гидротехнического сооружения Куртамышского водохранилища на р. Куртамыш в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2015 года №34-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обслуживанию гидротехнического сооружения водохранилища на р. Хмелёвка в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 декабря 2014 года № 471-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению салюта, посвященного празднованию Нового 2015 года в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 декабря 2014 года№ 470-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по содержанию места захоронения (городского кладбища) в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 декабря 2014 года № 469-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по учёту, начислению и взиманию платы за проживание в муниципальном жилищном фонде города Куртамыша Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 июля 2014 года № 214-р
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дороги на объект размещения отходов в городе Куртамыше Куртамышского района Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июля 2014 года № 213-р
О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд по объекту: «Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища на р. Куртамыш в городе Куртамыш Куртамышского района Курганской области»



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2014 года № 181-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по проведению культурно-массового мероприятия по празднованию Дня города в 2014 году по адресу: г. Куртамыш пл. им. Ленина



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 июня 2014 года № 180-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по подготовке межевых планов двух земельных участков в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 июня 2014 года № 179-р
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению работ по благоустройству территории в городе Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ от «3» июня 2014 года № 173-р

О внесении изменений в распоряжение Администрациии города Куртамыша от 16 января 2014 года № 10/1-р «Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Администрации города Куртамыша на 2014 год»


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 июня 2014 года № 169-р

О проведении аукциона в электронной форме оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ по ремонту улицы Матросова (от пресечения с проспектом Ленина, до пересечения с улицей Свободы) в городе Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2014 года № 165-р

О проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ по ремонту улицы Рабочая-Зерновая-Колхозная в г. Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2014 года № 164-р

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по уборке территории города Куртамыша с использованием специализированной техники


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2014 года № 163-р

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание транспортных услуг по перевозке грузов грузовым автомобилем грузоподъёмностью не менее 3,5 т.


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 мая 2014 года № 159-р

О проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ по ремонту улицы Югова (от пересечения с проспектом Конституции до пересечения с ул. Гастелло) и благоустройству прилегающей территории в г. Куртамыше Курганской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 мая 2014 год № 158- р

О создании приёмочной комиссии


РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 мая 2014 года № 142-р
О проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту улицы Рабочая-Зерновая-Колхозная в г. Куртамыше Курганской области



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 мая 2014 года № 141-р
О проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту улицы Югова (от пересечения с проспектом Конституции до пересечения с ул. Гастелло) и благоустройство прилегающей территории в г. Куртамыше Курганской области.



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 апреля 2014 года № 113-р
О проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах, проходящих в черте г. Куртамыш Курганской области, и её содержанию в течение гарантийного срока



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 апреля 2014 года № 112-р
О проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проходящих в черте г. Куртамыш Курганской области





О проведении аукциона по продаже земельного участка в собственность для отдельно стоящего жилого дома усадебного типа или коттеджа на одну семью с приусадебным участком, расположенного по адресу: г. Куртамыш, ул. Маяковского, 5/1.



РАСПОРЯЖЕНИЕ от « 28 » ноября 2013 года № 432- р
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка в собственность для блокированного жилого дома на несколько семей с приусадебным участком, расположенного по адресу: г. Куртамыш, ул. Урицкого, 11.





РАСПОРЯЖЕНИЕ от «6» июня 2011г. № 92- р

О проведении открытого аукциона на право заключения договора безвозмездного пользования объектом муниципальной собственности - земельным участком, относящимся к землям сельскохозяйственного назначения – для производственных целей


Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования город Куртамыш, используемого для коммунального водоснабжения и водоотведения потребителей города Куртамыша Куртамышского района Курганской области


Извещение о проведении запроса котировок
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в городе Куртамыше Курганской области


О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования город Куртамыш